Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 15 kwietnia 2021 r., sygn. VIII GC 205/20

Inwestor nie odpowiada solidarnie wobec podwykonawcy, który wszedł na plac budowy przed zgłoszeniem robót. Co istotne, zgłoszenie to musi określać szczegółowy przedmiot prac, w przeciwnym razie należy je traktować tak, jakby go nie było.

Gazeta Prawna nr 82/2021

Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział VIII Gospodarczy w składzie:

Przewodniczący: SSO Agnieszka Kądziołka

po rozpoznaniu 11 marca 2021 r. w S. na rozprawie sprawy z powództwa Przedsiębiorstwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. przeciwko Gminie M. S. o zapłatę

I. oddala powództwo;

II. zasądza od powódki Przedsiębiorstwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. na rzecz pozwanej Gminy M. S. kwotę 5400 zł (pięć tysięcy czterysta złotych) tytułem kosztów postępowania.

Uzasadnienie

W pozwie z 15 kwietnia 2020 r. powódka Przedsiębiorstwo (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w S. wniosła o zasądzenie od Gminy M. S. kwoty 79.436,08 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych od kwoty 41.728,96 zł od 9 grudnia 2017 r. oraz od kwoty 37.707,12 zł od 30 stycznia 2018 r. wraz z kosztami procesu według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu wskazała, że wykonywała na podstawie umowy podwykonawczej z 8 sierpnia 2017 r. prace w zakresie instalacji sanitarnej w ramach inwestycji prowadzonej przez pozwaną gminę. Generalny wykonawca nie zapłacił powódce za zrealizowane prace, w związku z tym na podstawie art. 647 ¹ § 1 k.c. powódka domaga się zapłaty od inwestora, który odpowiada solidarnie z generalnym wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy.

Powódka domaga się należności z pięciu faktur VAT:

- kwoty 3.500 zł z faktury nr (...) z 28 sierpnia 2017 r., wystawionej na kwotę 35.000 zł i zapłaconej do kwoty 31.500 zł;

- kwoty 2.100 zł z faktury nr (...) z 12 października 2017 r. wystawionej na kwotę 21.000 zł i zapłaconej do kwoty 18.900 zł;

- kwoty 36.128,96 zł z faktury nr (...) z 7 listopada 2017 r. wystawionej na kwotę 129.032 zł i zapłaconej do kwoty 92.903,04 zł;